ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15

ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15

^ ГЛАВА V. ПРОЕКТ Контракта
Контракт № __

на выполнение работ по ремонту электроснабжающего кабеля городского общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени И.Е. Кулакова»

с. Приуральское


г. Печора ____ 2013 г.


^ Городское общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 имени И.Е.Кулакова» с. Приуральское, в лице директора Чапиной Валентины Ильиничны, действующего на основании Устава, именуемое в предстоящем «Заказчик» с одной стороны, и _______, в лице ______, действующего на основании ________, именуемое в предстоящем «Подрядчик», и называемые ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 в предстоящем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки продуктов, выполнение работ, оказаниеуслуг для муниципальных и городских нужд» и другого законодательства Русской Федерации ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15, на основании результатов размещения городского заказа методом проведения открытого аукциона в электрической форме(оператор электрической площадки:Автоматическая система торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru., номер уведомления: ____), результаты которого зафиксированы протоколом ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 аукционной комиссии №­­­­­­____ от ___2013г., заключили реальный гражданско-правовой контракт (дальше – «Договор») о нижеследующем:


^ 1.ПРЕДМЕТ Контракта

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик воспринимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту электроснабжающего кабеля (дальше – «Работы») городского общеобразовательного учреждения «Средняя ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 общеобразовательная школа имени И.Е. Кулакова» с. Приуральское, размещенного по адресу: Наша родина, Республика Коми, г.Печора, с. Приуральское, ул. Школьная, 15, в согласовании с техническим заданием (Приложение №1), графиком выполнения работ ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 (Приложение №2), локальным сметным расчетом (Приложение №3), требованиями действующих норм, правил и эталонов, техническими критериями, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на критериях, предусмотренных реальным Контрактом.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 работы и сдать объект, готовый к эксплуатации, в сроки, обсужденные п. 3.1. реального Контракта и в установленном порядке.


^ 2.Цена РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Цена работ по истине Договору составляет _____ руб.(_____).

2.2.Стоимость контракта, обозначенная в ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 п. 2.1., содержит в себе цена работ, материалов, оборудования и их доставку до г. Печора, цена сопутствующих (в том числе предварительных) работ, нужных для выполнения работ, вывоз строительного мусора на свалку, другие расходы связанных ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 с выполнением работ, сумму всех налогов, сборов, других неотклонимых платежей, компенсацию, других издержек Подрядчика, и является конечной.

2.3.Стоимость контракта остается жесткой и постоянной в протяжении всего срока выполнения контракта.

2.4.Цена выполненных Подрядчиком ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 Работ может быть уменьшена по соглашению сторон без конфигурации объема Работ.

2.5.В случаях уменьшения размера денежных ресурсов Заказчика либо нарушения непрерывности финансирования подрядных работ Стороны согласуют новые сроки, а если нужно, и другие условия ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 выполнения Работ.

2.6.Форма оплаты - безналичный расчет.

2.7.Оплата делается с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения работ, в течение 20 (20) банковских дней с момента выставления Подрядчиком счет-фактуры ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15, справки ф. № КС-3, оформленной на основании акта ф. № КС-2 в текущем уровне цен в согласовании с Техническим заданием и сметой.

2.8.Счета-фактуры должны быть оформлены в согласовании с требованиями действующего законодательства ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15.

2.9.Датой оплаты считается дата списания денег со счета Заказчика.

2.10.Источник финансирования – бюджет МО МР «Печора».


^ 3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по истине договору должны быть выполнены в полном объеме и сданы Заказчику в согласовании с п ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15.п. 5.1. – 5.3. реального контракта в последующие сроки:

-начало выполнения работ – со денька заключения контракта,

-окончание выполнения работ – 10 августа 2013 года.

3.2.Перед подписанием реального контракта Подрядчик согласовывает с Заказчиком График выполнения работ, предусматривающий ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 сроки окончания отдельных шагов работ (промежные сроки).

3.3.Выполнение Подрядчиком Работ осуществляется в согласовании с графиком выполнения работ.

3.4.Если в процессе выполнения Работ у одной из Сторон возникнет обоснованная необходимость внести конфигурации в график выполнения работ ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15, которые могут воздействовать на длительность выполнения Работ, то такие конфигурации оформляются дополнительным соглашением Сторон в форме вновь согласованного графика выполнения работ.

3.5.Датой окончания выполнения работ считается дата подписания (утверждения) Сторонами Акта ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 сдачи - приемки выполненных работ либо Акта устранения недочетов.

3.6.Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно сдать итог выполненных Работ. Заказчик воспринимает и оплачивает эти работы в согласовании с критериями реального Контракта.

3.7.Сроки, определенные ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 Сторонами в Договоре, являются начальными для определения штрафных санкций.


^ 4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Заказчик:

4.1.1.Передает Подрядчику по акту приготовленный к выполнению работ объект.

4.1.2.Если Подрядчик будет делать работы в нарушение ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 документации, Заказчик имеет право письменно остановить работы либо какой-нибудь ее части до устранения отступлений.

4.1.3.Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до устранения недочетов, предусмотренных Актом, фиксирующим недочеты и сроки их устранения.

4.1.4.Заказчик вправе ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 производить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при всем этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5.Выполнить в полном ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях реального Контракта.

4.2.Подрядчик:

Для реализации предмета реального контракта Подрядчик обязуется:

4.2.1.Своими силами отменно выполнить все работы на Объекте в объеме и в сроки ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15, предусмотренные реальным контрактом, приложениями к нему и сметной документацией и сдать законченный Объект в установленном порядке.

4.2.2.Выполнить временное присоединение всех нужных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения.

4.2.3.Поставить на ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 строительную площадку нужные материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, надлежащие строительным нормам и правилам, строительную технику, оборудование, также выполнить приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов.

4.2.4.Нести ответственность за сохранность ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 обозначенного в данном пт имущества. В случае его утраты либо повреждения Подрядчик восстанавливает его за собственный счет. При всем этом используемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции обязаны иметь сертификаты соответствия, технические ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, выданные уполномоченными органами.

4.2.5.Приступать к выполнению следующих работ только после приемки Заказчиком укрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без доказательства ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом либо информирован с запозданием, Подрядчик должен по просьбе Заказчика за собственный счет вскрыть всякую часть укрытых работ согласно указанию Заказчика, а потом вернуть ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 за собственный счет.

В случае неявки представителя Заказчика в срок, менее 2-х дней с момента получения уведомления, Подрядчик составляет однобокий акт. Вскрытие работ в данном случае по просьбе Заказчика делается за его ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 счет.

4.2.6.Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей местности с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, также чистоту выезжающего строительного транспорта.

4.2.7.Немедля известить Заказчика и до получения ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 от него указаний остановить работы при обнаружении:

-непредвиденных объемов работ;

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о методе выполнения работ;

-иных, не зависящих от Подрядчика событий, угрожающих годности либо прочности ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 результатов выполняемой работы или создающих невозможность ее окончания в срок.

4.2.8.Вывезти в трехдневный срок со денька утверждения Акта сдачи - приемки выполненных работ на Объекте за границы строительной площадки, принадлежащие ему строй машины и оборудование, тс ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15, инструменты, приборы, инвентарь, строй материалы, изделия, конструкции, временные строения и сооружения и другое имущество.

4.2.9.Вывоз строительного мусора осуществляется Подрядчиком раз в день.

4.2.10.Нести ответственность за риск случайного поражения и/либо повреждения ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 Объекта, не считая случаев, связанных с обстоятельствами неодолимой силы до даты утверждения Акта сдачи - приемки выполненных работ приемочной комиссией.

4.2.11.Нести всю ответственность за вред, причиненный в процессе работ людям, зданиям либо оборудованию.

4.2.12.Несет ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 ответственность перед Заказчиком за сохранность имущества Заказчика.

4.2.13.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пт реального Контракта.


^ 5.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.Подрядчик должен уведомить Заказчика о ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 готовности соответственного объекта к сдаче-приемке работ с указанием предполагаемой даты проведения приемки таких работ более чем за 2 (два) рабочих денька до таковой даты.

5.2.Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией состоящей из уполномоченных ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 представителей Заказчика и Подрядчика с подписанием Акта сдачи - приемки выполненных работ.

5.3.В случае несоответствия результатов выполненных работ условиям реального Контракта, выявленных в процессе приемки, Заказчиком составляется Акт устранения недочетов с указанием сроков их ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 исправлений. Подрядчик должен в согласованный Заказчиком срок убрать выявленные недочеты за собственный счет.


^ 6.Создание РАБОТ

6.1.Подрядчик приступает к производству работ в срок, предусмотренный п. 3 реального контракта, после выполнения Заказчиком критерий ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15, предусмотренных пт 4.1.реального контракта.

6.2.В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за собственный счет должен в согласованный срок переработать эти работы для обеспечения их соответствующего свойства. При невыполнении ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую компанию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.3.Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные реальным контрактом, и это ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 приведет к задержке выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление сроков выполнения работ на соответственный период. В данном случае стороны должны принять все нужные меры, предотвращающие дополнительные расходы.

6.4.Взаимодействие Сторон ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15.

6.4.1.В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ, Стороны назначают собственных Представителей с указанием их возможностей.

Не пореже 1-го раза в неделю будет проводиться совещание Представителей Сторон для решения возникающих вопросов.

6.4.2.Представитель Заказчика ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 будет производить:

- контроль соответствия применяемых материалов и оборудования условиям Контракта, проектно-сметной и нормативной документации;

-проверку свойства Работ. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в хоть ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 какое время в течение всего периода выполнения работ

6.4.3.Все запросы (извещения, требования, претензии и другие воззвания Сторон), также ответы на их передаются Представителю Стороны под роспись, или по электрической почте (либо по факсу) с ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 неотклонимым следующим направлением почтовым отправлением. Ответ на запрос должен быть ориентирован в течение 5 (5) дней со денька его получения.

Направление и рассмотрение запросов не приостанавливает и не продлевает сроки выполнения Подрядчиком обязанностей по Договору ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15.

6.5.Обеспечение материалами, поставка оборудования.

6.5.1.Все поставляемые и используемые Подрядчиком материалы и оборудование (изделия) обязаны иметь сертификаты соответствия в рамках требований, установленных постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении одного ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 списка продукции, подлежащей неотклонимой сертификации, и одного списка продукции, доказательство соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», которые предаются Заказчику до начала выполнения работ, технические паспорта, протоколы испытаний образцов ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 и другие документы, удостоверяющие их качество, соответствие санитарным, техническим нормам и нормам противопожарной безопасности, условиям и требованиям сметной документации и Контракта.

Копии обозначенных документов должны быть предоставлены Заказчику за 5 (5) календарных дней до начала ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 производства Работ, выполняемых с внедрением обозначенных материалов и оборудования.

6.5.2.Поставляемое оборудование должно быть упаковано в тару (упаковку), обеспечивающую полную сохранность оборудования при его транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15, складирование и сохранность прибывающих на Объект материалов и оборудования, в согласовании с требованиями эталонов и критерий для данных материалов и оборудования. Если Заказчиком, органами муниципального контроля (надзора) выявлены нарушения установленных правил складирования ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 и хранения материалов и оборудования, Подрядчик должен немедля их убрать. Подрядчик не вправе использовать некорректно складированные и/либо хранимые материалы и оборудование до получения решения Заказчика о способности внедрения таких материалов ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 и оборудования без вреда качеству Работ, или об их подмене, по мере надобности, соответственного решения органа муниципального контроля (надзора).

^ 6.6.Качество Работ.

6.6.1.Подрядчик гарантирует, что качество Работ и качество строй материалов и ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 оборудования, поставляемых Подрядчиком, будет соответствовать требованиям сметной документации и условиям Контракта.

6.6.2.Подрядчик должен проводить повторяющиеся тесты и/либо проверки выполненных Работ, свойства применяемых при выполнении Работ материалов и оборудования. Сроки проведения испытаний подлежат согласованию ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 с Заказчиком более чем за 5 (5) календарных дней до их проведения.

Если же Представитель Заказчика по согласованию Заказчика не будет находиться при испытании (проверке), то Подрядчик произведет тесты в назначенный денек в отсутствии Представителей ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 Заказчика и представит протокол о результатах испытаний (проверки) в 4(4) экземплярах.

Если качество испытываемых материалов и оборудования окажется, ниже свойства, предусмотренного Контрактом, сметной и нормативной документацией, внедрение таких материалов либо оборудования воспрещается ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15. Отсутствие при испытаниях Представителей Заказчика не высвобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ, применяемых материалов и монтируемого оборудования.

^ 6.7.Сокрытые строй работы.

6.7.1.Подрядчик в процессе выполнения укрытых работ представляет их для освидетельствования Заказчику ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 или его Представителю.

6.7.2.Подрядчик уведомляет Заказчика, его Представителя, о готовности укрытых работ к приемке более чем за 5 (5) дней до денька готовности укрытых работ.

6.7.3.Результаты освидетельствования каждого вида укрытых работ ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 оформляются подходящим актом, составленным в 4 (4) экземплярах и подписанным Представителями Сторон.

6.7.4.Если закрытие укрытых работ выполнено без доказательства Заказчика либо Заказчик не был проинформирован о проведении приемки укрытых работ либо информирован с запозданием, то ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 Подрядчик должен за собственный счет открыть согласно указанию Заказчика всякую часть укрытых работ и потом вернуть её.

6.7.5.Подписание Сторонами Акта приемки укрытых работ не снимает ответственности с Подрядчика за качество выполненных укрытых работ.

^ 6.8.Устранение ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 изъянов.

6.8.1.Если в процессе текущего контроля, приемки Работ, также в гарантийный период будут выявлены некачественно выполненные Работы, Подрядчик должен своими силами, за собственный счет без роста цены Контракта в срок ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 менее 3 (3-х) дней с даты их выявления переработать такие Работы для обеспечения их соответствующего свойства.

6.8.2.Заказчик в процессе выполнения Работ может давать распоряжения Подрядчику в отношении:

а) вывоза с Объекта всех материалов Подрядчика, не ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 соответственных условиям Контракта;

б) подмены некачественных материалов и оборудования, найденных во время их проверки либо тесты, и устранения изъянов, невзирая на ранее проведенные проверки либо тесты и оплату;

в) прекращения выполнения Подрядчиком ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 хоть какой Работы, если она не соответствует условиям Контракта и переделки таких Работ для обеспечения их соответствующего свойства;

6.8.3.Подрядчик должен за собственный счет и своими силами выполнить хоть какое из этих ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 распоряжений Заказчика, беря во внимание, что это не должно воздействовать на график выполнения работ.

6.8.4.В случае если Подрядчик не приступит к исправлению некачественно выполненных Работ в течение 10 (10) дней по истечении ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 срока, согласованного Сторонами, то Заказчику предоставляется право переработать некачественно выполненные Подрядчиком Работы силами третьих лиц за счет Подрядчика.


^ 7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1.Подрядчик гарантирует:

7.1.1.Выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные Контрактом;

7.1.2.Качество всех ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 Работ, соответственное требованиям Контракта;

7.1.3.Своевременное устранение недочетов и изъянов, выявленных при приемке Работ;

7.1.4.Соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам свойства изготовителя и требованиям Контракта.

7.2.Дата подписания Акта приемки выполненных Работ ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 определяет начало гарантийного периода, который составляет ^ 24 (20 четыре) месяца с даты подписания обозначенного в реальном пт Акта.

Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные Работы, при условии их обычной эксплуатации Заказчиком, имеют ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 недостатки либо недочеты, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязанностей, то Заказчик составляет рекламационный акт, где фиксируются дата обнаружения недостатка и предполагаемая дата его устранения.

Подрядчик должен убрать хоть какой ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 таковой недостаток своими силами и за собственный счет в срок, обозначенный в рекламационном акте, или поменять дефектные материалы и оборудование, также отдельные виды Работ новыми, надлежащими условиям Контракта. При таковой подмене гарантийный ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 период возобновляется с момента окончания Работ по подмене и сдаче их Заказчику.

7.3.В случае если Подрядчик откажется от подписания рекламационного акта, окончательным документом по фиксированию найденного недостатка и его нрава является акт ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 экспертизы, проводимой в порядке, установленном п. 10.6. Контракта.

7.4.Обязательства Подрядчика в течение гарантийного периода включают устранение и исправление изъянов, вызванных применением некачественных материалов и оборудования и плохим выполнением Работ, но не включают эксплуатацию и сервис ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15.

7.5.В случае, если Подрядчик в течение срока, обозначенного в рекламационном акте, не поменяет плохие материалы и оборудование либо не уберет недостатки и недоделки, обозначенные в рекламационном акте, Заказчик вправе без ущемления ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 собственных прав по гарантии поменять материалы и оборудование, также убрать недостатки и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

Устранение Заказчиком изъянов не высвобождает Подрядчика от гарантийных обязанностей.

7.6.Если в течение гарантийного периода ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 будут обнаружены материалы и оборудование, либо Работы, которые не соответствуют условиям Контракта, то все работы по их устранению и подмене будут осуществлены Подрядчиком за собственный счет.

7.7.В течение гарантийного периода ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 Подрядчик должен за собственный счет с оплатой всех связанных с этим расходов создавать подмену либо ремонт отдельных систем Объекта, выбывших из строя либо изменивших начальные технические характеристики при условии их соответствующей ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 эксплуатации.

7.8.Подрядчик несет ответственность за все сокрытые ошибки, которые не были увидены к началу гарантийного периода.

7.9.Для роли в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик должен командировать собственного представителя не ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 позже 5 дней со денька получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в данном случае соответственно продлевается на период устранения изъянов.

При отказе Подрядчика от составления либо подписания акта найденных изъянов и недоделок ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15, Заказчик для их доказательства вправе привлечь для проведения независящей экспертизы компанию, владеющую лицензией, которая составит соответственный акт, фиксирующий недостатки и недоделки.


^ 8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее выполнение собственных обязанностей ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 по Договору в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации.

8.2.Заказчик за просрочку выполнения обязанностей, предусмотренных реальным Контрактом, вправе востребовать от Подрядчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый денек просрочки выполнения обязательства ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15, предусмотренного реальным Контрактом, начиная со денька, последующего после денька истечения установленного Контрактом срока выполнения обязательства. Размер таковой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на денек уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Русской Федерации ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если обоснует, что просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла вследствие неодолимой силы либо по вине другой стороны.

8.3.Подрядчик за просрочку выполнения обязанностей, предусмотренных реальным Контрактом, вправе востребовать от ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый денек просрочки выполнения обязательства, предусмотренного реальным Контрактом, начиная со денька, последующего после денька истечения установленного Контрактом срока выполнения обязательства. Размер таковой неустойки устанавливается в размере ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 одной трехсотой действующей на денек уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Русской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если обоснует, что просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла вследствие неодолимой силы либо по вине ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 другой стороны.

8.4.При обнаружении недочетов Подрядчик без помощи других либо по указанию Заказчика должен немедленно и безвозмездно их убрать, также компенсировать убытки, понесенные Заказчиком в связи с выявленными недочетами ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 (недостатками).

8.5.Хоть какой вред, причиненный Стороне неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта, подлежит полному возмещению виноватой Стороной.

8.6.Не считая санкций за неисполнение обязанностей по Договору виноватая сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязанностей по ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 истине Договору непокрытые неустойками убытки.

8.7.Уплата неустоек, также возмещение убытков не высвобождает стороны от выполнения собственных обязанностей в натуре.

8.8.Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление средств на счет Подрядчика ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 за выполненный объем работ, если это вызвано отсутствием финансирования из средств бюджета.

8.9. Заказчик вправе задерживать сумму неустойки (штрафа, пени), в неоспоримом порядке, без согласия Подрядчика при окончательном расчет е с Подрядчиком.


^ 9.Происшествия ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 Неодолимой СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей, принятых на себя по Договору, если соответствующее выполнение оказалось неосуществимым вследствие пришествия событий неодолимой силы.

9.2.Понятием событий неодолимой силы ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 охватываются наружные и чрезвычайные действия, отсутствовавшие во время подписания Контракта и наступившие кроме воли и желания Сторон, деяния которых Стороны не могли предупредить мерами и средствами, которые оправданно и целенаправлено ждать от ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 радиво действующей Стороны. К схожим происшествиям Стороны относят военные деяния, эпидемии, пожары, природные стихийные бедствия, акты и деяния муниципальных органов, делающие неосуществимым выполнение обязанностей по Договору.

9.3.Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 неодолимой силы, должна немедля (не позже 3-х рабочих дней) известить другую Сторону о пришествии, виде и вероятной длительности деяния событий неодолимой силы, препятствующих выполнению договорных обязанностей. Если о вышеупомянутых событиях не будет ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 вовремя сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством неодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

9.4.В период деяния событий неодолимой силы выполнение обязанностей по Договору приостанавливается, штрафные санкции за неисполнение договорных обязанностей ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 не используются.

9.5.Пришествие событий неодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по уведомлению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязанностей на период, по собственной длительности соответственный длительности ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 таких событий.

9.6.Если действие событий неодолимой силы длится более 2 (2-ух) месяцев, Стороны обязуются договариваться о необходимости выполнения Контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, неважно какая из Сторон вправе в однобоком порядке расторгнуть Контракт методом ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 направления другой Стороне соответственного уведомления.


^ 10.СРОК Деяния, ПОРЯДОК Конфигурации И РАСТОРЖЕНИЯ Контракта

10.1.Контракт считается заключенным с момента подписания его Сторонами (Заказчиком и Подрядчиком). Контракт действует до полного выполнения Сторонами собственных ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 обязанностей по договору.

10.2.Изменение и дополнение реального Контракта может быть по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Все конфигурации и дополнения оформляются в письменном виде методом подписания Сторонами дополнительных соглашений к ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.3.Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, методом подписания соответственного дополнительного соглашения, либо по ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 решению суда по причинам, составляющим существенное нарушение Контракта, по основаниям, предусмотренным штатским законодательством Русской Федерации.

10.4.Стороны до расторжения Контракта урегулируют взаиморасчеты в связи с практически выполненными объемами Работ, претензиями и другим обстоятельствами.

Обозначенная сумма рассчитывается ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 относительно расходов по выполненному объему Работ в процентах от общего объема и цены Работ, установленных п.2 Контракта, с учетом всех платежей Заказчика Подрядчику до даты вступления в силу дополнительного соглашения о расторжении ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 Контракта.

Выплата причитающейся Заказчику и/либо Подрядчику суммы должна быть произведена в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со денька урегулирования вопроса Сторонами, оформленного подходящим протоколом.

10.5.Спорные вопросы, возникающие в процессе выполнения Контракта ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15, разрешаются Сторонами в претензионном порядке в течение 10 (10) календарных дней с момента предъявления письменной претензии одной из Сторон, возникшие договоренности фиксируются дополнительным соглашением и подписываются правомочными представителями Сторон.

10.6.При появлении меж Заказчиком и ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 Подрядчиком спора по поводу недочетов выполненной работы либо их обстоятельств и невозмож­ности урегулирования этого спора переговорами по просьбе хоть какой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 предназначения экспертизы. В случае уста­новления нарушений Подрядчиком критерий Контракта либо причинной связи меж действиями Подрядчика и найденными недочетами, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 экспертиза назначена по соглашению меж сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

10.7.После урегулирования спорных вопросов и воплощения взаиморасчетов ни одна из Сторон не имеет больше никаких обязательств по отношению к другой Стороне по ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 Договору и подписывает об этом дополнительное соглашение.

10.8.Все споры меж сторонами, по которым не было достигнуто соглашение разрешаются арбитражным трибуналом Республики Коми.

10.9.Отношения Сторон, не урегулированные реальным контрактом, регламентируются действующим штатским законодательством ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 РФ.


^ 11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, реорганизации Подрядчик в десятидневный срок должен письменно известить об этом Заказчика. В случае реорганизации Подрядчика Стороной по Договору будет являться его правопреемник ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 на базе передаточного акта либо разделительного баланса. В случае конфигурации банковских реквизитов Подрядчика оплата работ по Договору делается по новым реквизитам, обозначенным в соответственном извещении, без внесения конфигураций в Контракт ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15.

11.2.Контракт заключен в 2-ух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.3.Приложения к истинному договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

- Приложение №1. Техническое задание.

- Приложение №2.График производства работ.

- Приложение №3. Локальный сметный расчет.


^ 12.ЮРИДИЧЕСКИЕ ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


ЗАКАЗЧИК:

Городское общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени И.Е.Кулакова» с.Приуральское




ПОДРЯДЧИК:


^ Адресок:

169625, Республика Коми, г.Печора, с.Приуральское, ул. Школьная, д.15

тел. 8(82142)96417





Адресок ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15:


тел./факс:

^ Банковские реквизиты

Управление денег городского района «Печора» (МОУ «СОШ» с.Приуральское)

р/с 40701810500083000001

л/с Б97500029

РКЦ: Печора г. Печора

КПП 110501001

БИК 048708000

ИНН 1105012559

ОГРН 1021100877104





^ Банковские реквизиты


Директор МОУ «СОШ» с. Приуральское


______________ В. И.Чапина

М ГЛАВА V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - С. приуральское, расположенного по адресу: рк, Г. Печора, С. приуральское, ул. Школьная, 15.П.






_______________

М.П.


glava-ungutskogo-selsoveta-vnzaveryuha-vedomosti.html
glava-v--monadologiya-lejbnica-i-kantovskoe-ponyatie-veshi-v-sebe-p-p-gajdenko-nauchnaya-racionalnost-i-filosofskij-razum.html
glava-v-analiz-haraktera-eksmo-press-aprel-press-moskva-2000-5-04-004421-6-vilgelm-rajh-analiz-haraktera.html